勞務承攬合同范本【四篇】
勞務合同是指以勞動形式提供給社會的服務民事合同,是當事人各方在平等協商的情況下達成的,就某一項勞務以及勞務成果所達成的協議。一般是獨立經濟實體的單位之間、公民之間以及它們相互之間產生。以下是小編為大家收集的勞務承攬合同范本【四篇】,僅供參考,歡迎大家閱讀。
第1篇: 勞務承攬合同范本
承 攬 合 同
合同編號:[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數編號]
定作人: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
承攬人: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
承 攬 合 同
定作人: (填寫全稱)
承攬人: (填寫全稱)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條 ?定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 ?加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 ?原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)?
4.3 定作人于 ? ? 年 ?月 ?日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 ? ? 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 ? ? 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 ?技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 ?驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 ? ?日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 (寫明檢驗機構) ? ? ? ? ? ?對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: ?(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: ?(寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: ?(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: ?(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 ?包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 ?運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 ?定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 ?定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 ?承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
?12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
?12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十三條 ?定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 ? ? %的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ? ?‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 ? ?向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線)
第十四條 ?不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 ?爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條 ?本合同簽訂地點 (填寫到縣級)
第十七條 ?本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 ?本合同一式 ? 份,定作人執 ? 份,承攬人執 ? 份。
第十九條 ?合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人: ?(公章) ? ? ? ? ? ? ? ?承攬人: (公章) ? ? ? ? ? ? ? ?
住所: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?住所:
法定代表人或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法定代表人或
委托代理人: ? ? ? 委托代理人:
電話: ? ? ? ?電話:
傳真: ? ? ? ?傳真:
開戶銀行: ? ? ? ?開戶銀行:
賬號: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?賬號
郵政編碼: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
第2篇: 勞務承攬合同范本
合同編號:________________________
勞務承包合同
項目名稱:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
發包方:____________承包方:____________
為了確?!癬_________________有限公司(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)”項目工程建設順利開展,甲方將本工程______樓的鋼筋單項勞務工程承包給乙方?,F甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,依據《合同法》《建筑法》及其他向關法律、行政法規的規定,結合本工程具體情況,特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、勞務承包范圍
乙方按甲方提供的棟號“施工圖及圖說”“施工圖會審紀要”“設計變更”“技術變更”等為依據,具體承包內容如下:
1、鋼筋的上、下車及歸為堆碼工作,自備鋼筋彎曲機,斷料機、砂輪切割機吧、焊機、焊具及施工中的維修費用,鋼筋切割刀片、砂輪切割片、扎絲、斷線鉗、焊條。
2、鋼筋的閃光焊接、電弧焊接、電渣壓力焊接。
3、工程中所有鋼筋的算料、下料、制作、綁扎、砼墊塊的制作、安裝。
4、施工期間施工責任區的清潔工作,生活區的清潔衛生工作,本單位工程勞務工作必須完成的其他鋪助性工作。
三、勞務承包方式
1、本勞務工程采用包工包料及部分機具的承包方式,即以人工費加鋪助材料及部分機具的大包干形式進行承包。
2、施工工具、機具及主材、耗材的承包范圍
2.1、本工程塔吊和攪拌機有甲方提供。主要工程材料(機水泥、石子、砂、混凝土、鋼管、扣件、對拉絲桿、鋼筋、預埋件)由甲方提供。其他中小型機具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具體包括鋼筋彎曲機、鍛鋼機、焊機、閃光對焊機、電渣壓力焊機、電弧焊機、小推車、鋸片、鉆頭、從配電箱至機械的電線以及用于本鋼筋單項工程勞務工作其他的機具、工具及耗材。甲方提供樓層上的活動配電箱兩個,隨工程主體的上升而上升,進配電箱以前的線由甲方提供,出配電箱以后的線由乙方自行負責。
2.2、本單項工程勞務用扎絲、焊條、切割片、電渣壓力焊的焊劑、花崗石墊塊以及單項工程加班用的電燈等工具、耗材的費用均由乙方承單。耗材由甲方購買,乙方領用,耗材款從乙方勞務工程款中扣除。若乙方對甲方提供的耗材單價由異議,可以自行聯系商家同甲方材料采購員核價,在單價比甲方所提供價低,且質量好的情況下,甲方應采購該廠家生產的耗材后由乙方領用,乙方也可以自行購買。但乙方若自行購買耗材應提前三日通知甲方。
2.3、主材的損耗控制,實際綱筋耗損不能超過定額的1.5%,超過部分材料按甲方購買價從乙方工程款中扣除。若甲方發現乙方故意浪費材料,甲方將按乙方浪費材料價值的三倍對乙方處以罰款。
四、勞務工程工期
1、工程開、竣工時間:
1.1、總日歷工期:總日歷工期
1.2、總日歷工期:總日歷工期______年______月______天,竣工時間:______年______月______日。
從開工之日開始計算,在此工期內,乙方應完成全部工作內容并將工期交付甲方。此工期不論任何原因均不得變更或延長。具體各階段的工期以進度計劃和月報為準,分段工期必須抱著那個共工期。
五、勞務工程質量
1、乙方所承包的單項勞務工程必須按照國家及地方行業主管部門的最新的驗收規范及甲方要求認真組織施工,達到國家質量驗收標準。每到工序完成后乙方必須陪同監理公司、質檢員、現場管理人員同一驗收。
2、各分階段工程的質量和安全文明施工必須經驗收合格標準后,才能進行下階段工程施工。
3、乙方所承包的勞務工程從開始至竣工期間內在施工管理部每月的評比中均為優著,以合同單擊上浮5%作為結算承包單價,若在每月的評比中均被評為差者,以合同單價下浮5%作為結算承包單擊。
六、勞務款結算依據及結算單價
1、本工程所有鋼筋勞務、鋼筋安全文明施工防護搭拆及與鋼筋工作相關工作的人工費包于安建筑面積(以房測院測繪報告確定的面積為準)計算為:____________(基礎部分鋼筋______元/㎡,大寫____________。____________元每噸)。滿足甲方施工要求,達到三峽杯,市級文明工地,增加2元每平米。
2、上述結算單價包括勞務的人工費、鋪材費、安全責任及意外傷害保險、勞保及防護用品、應按相關法律規定支付的各種工資、高溫補貼、節假日加班、夜班、趕工補貼、自備工具用具費、醫療費、差旅費、稅金、外來勞動力就業證費、崗位培訓費及質量優良獎,安全無傷亡事故獎、安全文明施工費用以及完成本合同第二條約定的承包范圍內全部工作的其他的費用。本工程的勞務結算款均為一次性包干,甲方不應再向乙方支付其他任何費用。
七、勞務工程其他費用的確定
1、單項工程勞務原則上不再另行計算時工,若因設計變更或其它非本人班組原因造成的需另行計算時工的情況,必須按甲方的計時工管理辦法及簽證程序,由甲方現場代表簽字認可,并注明工時和單價。同時,因工程設計變更,在承包合同施工范圍內的變更工程累計增減勞務量(按定額計算)在3000元以內不予計算,超過3000元的部分按實際變量(以定額計算)進行結算。若乙方未經甲方認可,超出設計圖紙范圍變更設計或者技術以及因乙方其他原因造成返工生產的工程量甲方均不予計量,同時,因上述情況產生的一切損失均由乙方承擔。
2、保證金的返回:主體封頂后30日內,甲方保證金總額的100%給乙方(不計利息)。
3、工程進度款的結算方式:乙方每月25日向甲方提交本月實際完成工程量的報表,甲方收到進度報表后10個工作日內審核完畢,審核完畢后5個總工作日內按工程進度款的80%支付乙方月進度款。
八、勞務工程結算款的支付:
?。?)乙方在結算勞務工曾款時,必須嚴格按照甲方費財務制度及付款規定。程序辦理。
(2)甲方根據乙方每月實際完成的工程進行驗收,并在驗收合格后的80%在5日內有乙方相機甲方開具經雙方認可的結賬申請單,并在結賬申請帳聯上由乙方親自簽簽署自己的姓名,再有該項目施工員根據結賬申請單開具的工單、結賬單。開票員根據相關人員簽字認可的結賬申請單、工單和結賬單在開具的內部結算憑證。若乙方未按時結賬申請單或從結賬申請單開具之日起90日未到甲方完善上述結算憑證的審批及掛賬手續,則視為乙方放棄收取相應工程款的權利,由此產生的后果由乙方自行承擔。
?。?)乙方要求甲方支付工程款時,必須同時具備甲方相關責任人簽字認可且未涂改的結算憑證,即:工程驗收單、結賬申請單、工單、結賬單、工程款結算明細表和內部結算付款憑證等。
?。?)乙方明確地知道。甲方任何工作人員(包括但不限于施工管理人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方相關項目部名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟法律文書等,必須經甲方分管、主管領導審核確認后,并在5日內到甲方加蓋公章方為有效,否則無效,由此產生一切后果由乙方自行承擔,甲方不承擔任何法律責任。
5、勞務工程尾款:主體工程竣工驗收合格及本合同約定的勞務承包工程全部完工并經驗收合格交付業主后,甲方一個月內將按合同總價的。
九、安全施工
乙方進場時必須配合甲方全體現場工作人員進行安全教育,同時與每個工作人員簽訂安全責任書,保證安全文明施工達到市級文明工地標準。乙方必須采取相應的安全防范措施,確保自身及工作人員的財產及人身安全。乙方及工作人員在工程施工過程中的一切傷、殘、病、死等事故,單次事故藥費10000元以下均由乙方自行負責和承擔費用,甲方不付任何因為安全施工所引起的連帶責任事故和其他任何法律責任,單次事故藥費在10000以上的,超出部分按70%甲方負責,乙方負責30%。(除保險賠付外按以上計算)
十、甲方責任
1、提供必要的施工圖紙,做好技術交底,按本合同約定按計劃和時間為乙方提供施工必須的各類材料,按時提供大型機具。
2、提供施工用水、用電接口(水電費由甲方承擔)
3、派出技術人員和現場管理人員對乙方進行技術指導和現場工程質量監督管理,進行安全宣傳教育和安全檢查。
十一、乙方責任
1、按施工圖紙及施工規范和甲方及建設方的要求是施工,確保質量達標。未經甲方及監理、建設單位同意,不得進行設計圖變更、技術變更。執行甲方通知的設計圖變更、技術變更。
2、指定工程進度計劃、按甲方定的施工計劃實施,確保工程如期完工。
3、乙方必須堅守工地,負責班組的全面事務。每天進行班前教育和技術交底,并做好記錄,同時必須隨時有一位施工員在現場檢查指揮工作。
4、對工程施工要用的材料要提前一周提出計劃。按規定合理使用各類材料、設備,不得浪費材料。
5、必須服從甲方管理人員統一指揮和安排,必須接受建設單位、監理單位的現場監督檢查,不得無故拒絕。否則,每發生一次上述情況。乙方就向甲方承擔500元違約金。
6、乙方與其他單項承包人必須有效地協調配合,必須配合甲方做好進度計劃、技術交底,以及完成甲%補足支付給乙方(不計利息)。
方下達的各項計劃指標。
7、乙方不得將本勞務工程轉包或分包,對本單位勞務工程自負盈虧,不能因承擔工程虧損而找甲方無理取鬧,不得以任何理由方式要求甲方在合同約定以外增加費用。
8、乙方對甲方運到現場的各類材料、設備要協助看管,必須教育工作人員嚴禁偷盜或損毀工地上的任何材料、設備、負責保護好已完工程工作成果,不得損壞。
9、乙方必須保證組織工人按期按質完成工程,對于國家和地方行業主管部門要求持證上崗的工種,必須雇傭有相應資質證書的工人,否則,由乙方承擔相應的責任和經濟責任。乙方每月30日前向甲方報告其工作人員名單,如中途工作人員變更,在變更后立即報甲方。乙方必須按時足額支付工人工資、各種津貼、補助及相關福利費用,每月30日之前向甲方提供有其工人領款簽字的工資表(含各種津貼、補助及相關福利費用),否則甲方有權扣減勞務款直接支付工人工資(各種津貼、補助及相關福利費用),且甲方有權單方解除本合同,因此而造成的一切損失,均由乙方承擔。
十二、違約與違約責任
1、如因乙方原因未按節點工期完成各分段工程,超過1日以上的,每延誤一天乙方向甲方承擔壹千元整的違約金,并按延誤天累計計算,同時還應賠償甲方相應的停工損失。因乙方原因使相應后續班組工期延誤,則每天延期一天乙方應向甲方承擔伍佰元整的違約金,并按延誤天數累計計算。
2、工程質量按甲方管理制度進行評定,若驗收不合格者要求整改,整改后評定任不合格者,則按伍佰元/次承擔違約責任,并責令其必須整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二條第一款的規定承擔相應的違約責任。
3、若乙方向甲方管理人員或工作人員行賄,一經發現則視情節每次向甲方支付壹千元至五千元的違約金,斌累計計算,結算時從勞務款及履約及質量保證金中扣除。情節嚴重的移交公安機關追究刑事責任。
4、乙方承包單項勞務工程后不得將承包的工程轉包和分包。否則,甲方沒收其全部履約及質量保證金,有權單方解除合同,且按已完工程勞務款的50%作為雙反的總結算款,其余工程款作為乙方的違約金。
5、若乙方及其工作人員不服從甲方管理人員的統一指揮、調派、安排,或者其承包的工程質量三次檢查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范圍內的工程停工,罷工或消極待工2天以上的(含2天),甲方就有權解除合同,乙方必須在收到甲方通知后24小時內撤出施工現場,逾期按1000元/天賠償甲方損失,對乙方已完成的合格工程量按合同計價后下浮50%付給乙方,剩余50%工程款作為乙方的違約金。
6、甲方不按合同約定的時間支付乙方工程進度款和工程決算款,超過15日以上,則甲方按欠款額的同期存款利息支付違約金。
7、若乙方及其工作人員采用爬塔吊、圍攻甲方或建設方辦公室、阻斷交通等過激行為要挾甲方。且相關行為未被媒體曝光,則乙方應向甲方承擔5萬元違約金。并賠償因此給乙方造成的損失(包括但不限于因此向建設業主或者發包人承擔的違約責任):若相關行為為媒體曝光,則乙方應向甲方支付10萬元違約金,并賠償因此給甲方造成的損失(包括的不限于甲方因此向建設業主或甲方的發包人承擔的違約責任),同時將依法追究乙方及相關責任者的的經濟和法律責任,情節嚴重的直接追究刑事責任。
8、乙方及其工作人員與其他單項承包人為有效協調配合,每發生一次打架斗毆,則乙方應向甲方承擔500—1000元的違約金,造成其班組的工作人員盜竊、損壞甲方材料、設備、乙方應向甲方承擔1000——5000元的違約金,情節嚴重的移交公安機關處理。
9、合同經甲乙雙方簽字后,任何乙方不得違約。如有乙方違反本合同其他約定的,應以合同總價的5%作為違約金支付給另一方。
10、甲乙雙方自愿同意并接受本合同的違約條款并甲方可以直接按其條款執行。乙方應承擔的違約金甲方可以在履約及質量保證金和工程進度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他約定
1、按國家稅法規定屬納稅原則,甲方支付給乙方的款項必須在項目所在地稅務機關納稅,并由甲方每次支付款項時直接代扣。乙方在異地納稅均無效,甲方任有權在每次支付款項時直接代扣稅金。本合同采用的幣種為人民幣。
2、乙方不將本工程所需材料。設備提前用書面形式通知甲方做好準備或因未做好計劃通知等,所帶來的損失、同工將由乙方自行承擔責任,因此影響了其他工種進行正常施工,也由乙方負責賠償。在施工過程中,甲方有權根據工程施工進度要求另行分包本合同約定范圍內的任何工作內容,并直接向實際承接勞務工作的單位和個人辦理結算付款事宜,且乙方無條件同意甲方從其勞務工程款項里扣除實際產生的相應費用。
3、本協議約定的違約金、賠償款,乙方同意甲方有權直接從工程進度款、工程尾款、履約及質保金中直接扣除,且由擔保人承擔連帶賠償責任。
4、乙方承諾:具有從事承包勞務合同的資質,如有乙方不具備相關資質、手續而導致本合同無效、乙方自愿承擔一切法律責任。乙方已認真閱讀并理解本合同全部條款的法律含義、在自愿的基礎上簽訂本合同。
5、擔保人自愿為乙方的全面履行本合同提供擔保,若乙方不履行本合同約定的義務(包括但不限于乙方應承擔的的違約責任、賠償責任和保修義務),則由擔保人對此承擔連帶責任。
6、本合同一式四分,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方各執二份。本合同附件與本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付勞務工程并經甲方驗收合格且甲方支付了全部勞務款后,本合同立即終止。
甲方(蓋章)____________
乙方(簽字)____________
乙方身份證號碼:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
聯系電話:____________
乙方擔保人(簽字):____________
合同簽訂時間:____________
合同簽訂地點:____________
第3篇: 勞務承攬合同范本
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
為配合主體工程施工計劃進度,依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規和規章,甲、乙雙方在自愿、平等、公平和誠實信用的基礎上達成一致,訂立本合同,以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:單價承包,承包金額合計:乙方承擔為:包工包料,包質量、包安全生產、文明施工、及隱含風險在內的費用總和。
二、工程期限及進度
1.工期:實際施工日期以發包方實際要求工期為準
2.進度:乙方按甲方要求的進度計劃組織人員,接受甲方的全面管理。
3.暫停施工:因單價中隱含了各種風險,故不論何原因造成的停工損失費用由乙方自行承擔。
三、雙方的權利和義務
1、甲方的權利和義務
?。?)及時組織人員對乙方進行技術交底和安全教育。
(2)甲方可根據工程進度要求,對乙方人員的配置進行調整,滿足施工要求。
?。?)完工后對乙方及時進行結算并支付勞務費。
2、乙方的權利和義務
(1)承擔業主合同(專指項目經理部與業主簽訂的工程承包合同)文件規定的一切義務及風險,嚴格遵守業主合同文件的所有規定和要求。
?。?)根據承包的工程量及甲方提出的進度計劃投入足夠的人員。
(3)施工中必須履行甲方的各項指令,服從對工程質量、進度、人員、設備等項的安排及要求。
?。?)加強對施工人員的安全意識及安全操作規程的教育。
?。?)保護施工場地清潔,做到文明施工。
?。?)乙方按工程質量、安全管理有關規定組織人員施工,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成的責任和發生的費用(包括工程質量事故和人身傷亡殘及意外事故責任)。
?。?)乙方在竣工檢驗合格后及時辦理工程結算。
(8)在乙方承擔施工期間對外發生的一切經濟債務,均由乙方承擔,與甲方無關。
3、費用結算及支付
?。?)結算及支付。工程完工后乙方應及時結算,甲方支付乙方勞務費。
4、違約責任
?。?)乙方未能按甲方的要求及時進場或乙方投入的人員不具備履行合同的能力,甲方有權解除合同,并有權要求乙方承擔合同總價的10%的違約金。
?。?)由于乙方原因致使合同無法履行,乙方承擔合同總價的’10%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的實際損失。
(3)由于乙方違約,業主對甲方要求違約賠償時,乙方應承擔全部責任及費用。
5、合同生效、終止
?。?)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
?。?)甲乙雙方履行合同全部義務,結算支付完畢,且責任期滿,本合同自動失效。
6、其他
本合同一式肆份,甲乙雙方各貳份,簽字蓋章后生效,工程完工后自動失效。
甲方:______________乙方:______________(蓋章)(蓋章)
甲方代表乙方代表(簽字)(簽字)
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
第4篇: 勞務承攬合同范本
勞務承包合同書
甲方:無錫市順豐速運有限公司
乙方:
茲有乙方承包甲方項目,根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定,按照平等、自愿、協商一致的原則,雙方簽定勞務項目承包合同如下:
一、勞務承包項目:
二、承包期限:
三、承包費用:
四、承包費支付方式:乙方完工后經由甲方驗收合格,甲方以現金或支票方式按月向乙方支付承包費用。
五、甲方提供條件:甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。
六、承包期內乙方的職責、任務和要求:
(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規和甲方校園管理規定和各項規章制度,愛護甲方的公共財物和設施及環境。
(二)、在承包期內,對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇,由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發生的勞務糾紛、工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。
(三)、具體職責、任務和要求:
七、合同的變更、解除或終止:
本合同已經雙方認真研究,慎重考慮而達成一致,均必須共同遵守,需要變更、解除或終止,必須經雙方協商并一致同意,未經雙方協商并一致同意不得變更、解除或終止。
八、違約責任:
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用,按承包費的5%向乙方支付滯納金。
(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責,完成任務,甲方有權要求乙方從新整改,如整改無效,甲方有權按不底于承包費總額的5%扣減當月承包費。
(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環境造成損失的,由乙方照價賠償。
(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的,各自向對方按合同期內承包費總額的20%支付賠償金。
九、未盡事宜:其它未盡事宜由雙方共同協商,簽定補充條款作為本合同附件,具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的,以國家法律、法規為準。
十、本合同一式四分,甲、乙雙方各持一分;甲方存檔一分;財務部門備案一分。
甲方負責人簽字 : 乙方負責人簽字(印鑒):
(蓋章) ?住址:
身份證件號碼:
年 ?月 ?日年月日
【篇二:工廠勞務外包承攬協議書】
工廠勞務外包承攬協議書
甲方: ?(用工單位)
乙方: ?(用人單位)
因甲方在的工廠存有業務需要,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及國家、所在地有關法律法規和規定,甲乙雙方本著平等互利的原則,就勞務外包事宜簽訂協議如下:
一、外包協議期限:
協議有效期為 年: 自年 ?月日至 年月日止。合同期滿若甲方不再需要乙方所外包的員工可即行終止,經雙方協商一致,可續訂本協議。
二、 甲方因生產和儲運等業務需要,需定期使用乙方的外包服務。為此,乙方將按照甲方的要
求向其提供外包服務,每次提供服務時的具體服務人數、時間及服務內容根據甲方的業務需要而定。
三、乙方安排至甲方提供服務的服務人員系乙方員工,乙方應確保合法用工,因乙方的任何違
法用工行為導致的責任,與甲方無關。
四、招聘:
1. 甲方每次提出服務需求至少提前十天向乙方提供招工信息和要求,招用勞務人員的條
件、工作崗位、工作地點、職業危害、工資待遇、工作期限及其他條件。
2. 乙方應按甲方實際要求提供面試的勞務人員須攜帶身份證、學歷文憑、技能證書等相關
證件,人數應多于甲方招用人數(視勞動力市場而定)。
3. 如因緊急業務,甲方無法在上述期限內通知乙方,乙方因盡力安排,及時為甲方提供外
包服務和勞務人員招聘。
五、 外包服務的主要內容為產品、貨物的裝卸和儲存,生產輔助工作等。
六、乙方的服務人員在向甲方提供服務時應嚴格遵守甲方的勞動紀律及安全操作規章,并服從
甲方合理的相關安排。
七、乙方應對服務人員進行法律教育和基本的職業培訓,甲方應向服務人員提供必要的工作條
件和工作防護用品,并對其進行基本的安全操作告知。
八、費用承擔:
1、乙方安排至甲方的服務人員在本協議存續期間,由于甲方原因造成停止服務的,甲方應向乙方支付最低服務費用,標準為每天人民幣 100 元/每人。
2、 在本協議存續期間,乙方的服務人員有下列情況之一的,甲方可立即終止其服務并要求其返回乙方,同時,甲方可立即解除本協議:
(1) 在約定時間內不符合甲方聘用條件的;
(2) ?嚴重違反甲方的規章和紀律要求,給甲方造成一定的經濟損失與重大影響的)
(3) ?被依法追究刑事責任或者被勞動教養,被行政、司法拘留的;
(4) ?患病或者非因工傷,在規定的醫療期滿后不能繼續提供服務的;
(5) ?不能勝任服務要求,經指導或者調整服務內容,仍不能勝任服務要求的;
3、服務費按月結算,外包服務費標準為每人每月 ?元。月工作總時不得高于小時,超過每小時按照元/小時計算,甲方每月月底在審核確認乙方提供的賬單后通過銀行轉賬方式向支付乙方服務費。
4、乙方帳戶是: ?。同時乙方提供國家正規發票作甲方付款憑證。若乙方在與其服務人員結算勞動報酬中存有任何違法行為的,與甲方無關。甲方將在乙方開具發票后十五日內付款,逾期支付服務費超過二十天的,應按銀行同期活期存款利息向乙方支付滯納金。
4、甲方按本協議約定向乙方支付服務費后,即視為甲方已經完全履行了本協議項下的甲方的義務,乙方無權再收取或者要求甲方支付任何其他費用。
5、若乙方未能按國家和上海市的相關規定為其服務人員繳納相應的社會保險的,由乙方承擔相應的責任,且與甲方無關。甲方有權抽查乙方的用工情況,乙方應如實向甲方說明并提供準確的資料,
6、服務人員在服務期間發生傷害事故的,甲方應采取急救措施,同時通知乙方到場處理。經認定系工傷的,甲方應承擔社會保險賠付以外的相關法定費用。
7、乙方保證其具有所有必須的執照及營業許可,并完成所有注冊和(或)政府要求的行政手續,在各方面由法律許可執行本合同,如不符合上述條款,將會導致甲方解除合同,并向甲方承擔賠償責任
九、違約責任
1、非因本協議約定,任何一方要求解除本協議應提前三十天以書面形式通知對方,未提前通知的應給對方相當于上月服務費的賠償。
2、 若一方違反本協議約定,經另一方書面提出后三十天內仍未糾正的,另一方有權解除本協議,并有權追索由此而造成的經濟補償.)
3、甲乙雙方應當嚴格的遵守本協議的規定,如有爭議應當協商解決,協商不成的,任何一方可向員工工作所在地人民法院提起訴訟。
4、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等的效力。
甲方: ?(蓋章)乙方: ?(蓋章)
授權代表(簽章)授權代表(簽章)
日期: 日期:
地址: 地址:
電話: 電話:
【篇三:工程勞務承攬合同(擬定范本)】
合同法作業
——擬定合同
成績:
學院: ?xx
班號: ?13國貿
學號: ?513101xxx
姓名: ?曾xx
專業: ?xx
建筑工程勞務承包合同
發包方: ?xx市政府 (以下簡稱甲方)
承包方:xx公司 (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及
其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實
信用原則,就 ?天津傳媒小區 工程勞
務作業承包事項協商一致,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵
照執行。
一、工程概況:
1、工程名稱xx小區1#、樓 ?部分勞務工
程。
2、工程地點: xx區 。
3、承包方式:該工程為包工不包料(即包清工) ?。
4、承包范圍及內容:居民樓建筑及周邊綠化設施
二、工程工期
1、本工程的工期從 ?2009 年10月1日至 2011 ?年10月 2 ?日。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進
度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙
方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方米 ?400元計算,總承包價款暫定為 ?2055168元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到 ?國家二級建造標準
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利
文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
1、本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方