加工合同范文(通用8篇)
加工合同是承攬人使用定作人提供的原材料,按照定作人要求的品種、數量、質量和規格,用自己的設備和勞動力加工特定產品,并由定作人支付報酬的協議。以下是小編整理的加工合同范文(通用8篇),僅供參考,大家一起來看看吧。
加工合同篇1
委托方:_______(以下簡稱甲方)
承攬方:_______(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好協商,就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務,承攬期間,乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。
二、合同期限:
暫定一年,自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿,雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同,具體的操作程序如下:
1、甲方有外協加工業務,通知(一般以電話通知)乙方,乙方應在接到通知天內到甲方,乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的,應派人到甲方接收待加工工件(或原材料),辦理交接手續,在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求,雙方可另行簽訂書面協議)?!锻饧庸ねㄖ獑巍贰⒐に囐|量文件等系雙方的結算依據,同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業務后,乙方應制作(或填寫)送貨單,將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方,堆放在甲方指定地點,并按照甲方的要求對產品進行標識。
3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清,并對乙方交貨的數量進行簽收,但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。
4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗,并在交貨單上簽字,甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證,對合格的加工工件予以入庫,并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進行,在途責任及費用由乙方承擔。
五、保證金及加工費標準。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業務,應在接收第一批代加工工件時,向甲方交納保證金,保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費,則乙方所留存的加工費即作為保證金。
3、保證金金額不低于元,不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失,相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算,甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求,價格另行結算的,雙方另行就加工費達成補充協議。
六、甲方權利、義務:
1、按照約定支付加工費。
2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督,若乙方未按要求履行加工義務,甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間,甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。
七、乙方權利、義務:
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務,并且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時、保質完成加工業務,禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密,且在完成每件加工業務后,將圖紙等資料隨工件交還甲方,未經甲方書面同意,不得復印、復制。
4、乙方人員到甲方公司,須遵守甲方的規章制度,否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。
5、乙方在工件加工前,應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符,若不相符,則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工,后續所發生的損失,由乙方承擔。
6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年,在保質期內,甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。
八、加工費的支付:
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財務進行結算,根據結算確定金額開具相應的增值稅發票,甲方在收到發票后90個工作日內付款。
九、違約金及損失計算:
1、若乙方逾期交貨,每逾期一天,支付違約金___元,逾期超過___天的,自第___天起,每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工,若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的,按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的,另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。
3、對于加工存在質量問題的工件,可以返工的,所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔,且因返工造成延期交貨的,乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對于存在質量問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢),乙方應賠償甲方的全部損失,損失計算方法如下:原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)—報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。
十、其他:
1、合同附件:《外協加工費結算規定》。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字或蓋章后生效。
(以下無正文)
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同篇2
甲方:
乙方:
甲方根據工作需要,委托乙方加工工裝服裝 套,每套 元,合計人民幣 元,大寫:。雙方經平等協商,根據《合同法》的有關規定,達成協議如下:
一、 面料由乙方提供,但須經甲方確認;
二、 款式由甲方確認,與乙方協商,并由乙方確定;
三、 由乙方按照甲方要求款式,先制作做9套樣本服裝, 分為大中小3個號碼,每個號碼3套,由甲方工作人員進行試穿,試穿時間10 天。試穿過程中甲方及時將發現問題反饋乙方,并形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意,有權利中止合同。
四、 甲方負責提供訂做服裝的尺寸,套數。
五、 甲方需在試穿滿意后,并與乙方確認最終款式及各 項具體要求后,預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %,即人民幣元,大寫: 。余款須于加工服裝完成提貨后,30天內全部付清,并由乙方提供正規發票;
六、 乙方根據服裝標準尺碼生產,甲方檢查,并有權對 各種質量問題提出要求;
七、 面料質量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時,由乙方無償修改;
八、 乙方需按照甲方要求時間交貨,交期為20__年__月__日;
九、 未盡事宜,雙方協商。
甲方:
乙方:
日期:
加工合同篇3
定作方:__(簡稱甲方)
營業執照號碼:___
承攬方:__(簡稱乙方)
營業執照號碼:___
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:___
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:___
三、履行的期限、地點和方式:___
四、驗收標準和方法:___
五、結算方式:___
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__%或酬金總額__%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金__%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:___
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式__份,正本雙方各執__份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到__年__月__日止。
十二、本合同簽訂日期:__年__月__日
定作方:___
代表:__
開戶銀行:__
帳號:__
承攬方:___
代表:__
開戶銀行:__
帳號:__
__年__月__日
加工合同篇4
合同編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱:_________
規格型號:_________
計量單位:_________
數量:_________
報酬:_________
交貨期限及數量:_________
單價:_________
金額:_________
合計:_________
合計人民幣金額(大寫):_________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料名稱:_________
規格型號:_________
計量單位:_________
數量:_________
質量:_________
提供日期:____年____月____日
消耗定額:_________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是,否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
承攬人
單位名稱(章)_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
鑒(公)證意見:_________
經辦人:_________
鑒(公)證機關(章)_________
_____年_____月_____日
(注:除國家另有規定外,
鑒(公)證實行自愿原則)
監制部門:__________________
印制單位:__________________
加工合同篇5
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方進行______加工等業務達成如下協議:
1.甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工__________,該__________的所有權歸甲方所有。
2.根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3.乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定______,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前__________小時與乙方協商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協商。
5.協議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度,由雙方協商解決是否解除協議,或者部分免除履行協議的責任,或者延期履行協議。
但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行,則雙方均免于責任。
6.本協議未盡事宜,由雙方協商解決。
7.本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份,具有同等效力。
8.本協議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方:___________ 乙方:___________
代表:___________ 代表:___________
簽約地:_________
加工合同篇6
甲方(委托方):_________
乙方(加工方):_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料,乙方負責原料的接收和檢驗,然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工,同時包裝材料也由乙方自行購買,并制定成品的商標、商號,承擔成品的運輸等全部事宜;
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定,同時做好在線監測和品質控制,并對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系,雙方具有獨立的經營地位,不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議,一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議,由當事人雙方協商解決。協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同篇7
承攬方(甲方):__
定作方(乙方):__
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:__
型號:__
規格:__
質量要求:__
計量單位:__
數量:__
加工費:__
單位總價:__
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:__
型號:__
規格:__
質量要求:__
計量單位:__
數量:__
單價:__
總價:__
圖紙、技:__
術資料及:__
交付時間:__
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:__
交付時間:__
交付地點:__
交付數量:__
包裝要求:__
檢驗方法:__
運輸方法:__
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間__。
第七條乙方應于__年__月__日前向甲方交付定金__元;乙方應于__年__月__日前向甲方交付預付款__元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的__‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值__%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值__%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為__年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在__天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用__(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:__。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起__日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受__國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決:
(1)提交__仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為__年,自__年__月__日至__年__月__日。本合同正本一式__份,雙方各執__份,具有同等法律效力;合同副本__份,送__留存一份。
承攬方(蓋章):__定作方(蓋章):__
法定代表人(簽字):__法定代表人(簽字):__
地址:__地址:__
__年__月__日__年__月__日
簽訂地點:__簽訂地點:__
加工合同篇8
建設單位:_________
施工單位:_________
日期:_________
施工合同書建設單位(以下簡稱甲方):_________
施工單位(以下簡稱乙方):_________
甲乙雙方經平等協商,本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則,就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數量、單價、總價
1.1工程范圍:
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價:
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數量及總價合計:
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結算時單價不變,面積按實際完工展開面積結算,如有設計變更、工程洽商、材料變化等,價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足aa15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結構膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件:國產優質七執手。
2.5鋼件:國產優質q235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后七日內,甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后三十日內,甲方付到結算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起一年保修期滿后,10日內一次性付清。
3.5甲方如不按協議條款支付款項,乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知,甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款,乙方有權停止施工,甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條:甲乙雙方責任
4.1甲方責任:
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現場內影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審,并進行簽署;
4.1.6組織和配合質檢及有關部門,監督檢查工程質量,及時簽認分部工程質量驗收,辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質量符合規定要求,驗收48小時后甲方代表不簽,視為已批準,乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關部門進行玻璃幕墻驗收;
注:甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應順延。
4.2乙方責任:
4.2.1對幕墻進行設計,經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用,保證設計符合國家有關規范要求,對設計質量負責,承擔因設計質量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理,發現問題及時糾正,對工程質量負責,承擔因工程質量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃,并經甲方審核通過;
4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發生損壞,乙方原因乙方自費修復,非乙方原因損壞,由責任方負責修復,或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:b棟40天,c棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應順延;
5.3.1由于設計變更、工程量變化,引起施工程序和內容變化;
5.3.2一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發生后七天內,乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復,否則視為同意。
第六條:工程質量
6.1工程質量等級:確保工程質量達到國家規定的"合格標準",爭創優良工程。
6.2工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條:設計變更
7.1甲方變更設計,應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的,乙方接通知后應立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條:竣工、結算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內,向所屬建設主管部門提交驗收申請,并組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準,工程即告竣工即可辦理結算手續;如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結算書,甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算,則認為已接受乙方結算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建,使合同不能繼續履行,雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建后,乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,支付相應的經濟支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發生爭議,雙方本著友好態度協商解決;協商不成,經雙方同意可申請有關主管部門調解;如調解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執一份,副本陸份,雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________