• 區域工程施工合同文本

    更新時間:2022-07-09    來源:施工合同    手機版     字體:

    區域工程施工合同文本精選3篇

    在當今的社會生活中,合同在許多場合是不可或缺的。簽訂合同可以約束雙方履行其責任。下面是小編為大家整理的區域工程施工合同文本精選3篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    第1篇: 區域工程施工合同文本

    甲方:乙方:

    一、工程地點及名稱

    1、工程地點:

    2、工程名稱:

    二、承包內容價款以及工期

    1、承包內容污水站全部土建工程

    2、工程造價一次性包死。

    3、工程工期:自開工內完成承包全部承包內容。

    三、付款及質量

    1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

    2、工程質量:合格

    四、甲方責任:幫助乙方解決水源電源,協助乙方解決施工現場出現的問題,給乙方提供施工圖紙并交底。

    五、乙方責任,嚴格按照施工圖及相關規范進行施工,必須遵守安全文明施工相關規定,承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

    六、保修期及質保金。

    1、保修期:發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

    2、質保金:承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。

    4、合同生效日期:合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。

    甲方:乙方:

    簽字:身份證號:

    日期:日期

    第2篇: 區域工程施工合同文本

    建設單位(以下簡稱甲方):

    施工單位(以下簡稱乙方):

    經甲、乙雙方協商一致,就甲方委托乙方建造______綠化工程,簽訂以下協議:

    一、工程概況

    1、工程名稱:____綠化工程。

    2、工程地點:____x。

    3、施工范圍:綠地面積__x平方米(具體見__x綠化設計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

    二、工期

    1、開工日期:本項目工程工期從年月日起至年月日止,共天。

    2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

    3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

    三、工程合同價款

    經協商本合同總承包價款為人民幣:____元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。

    四、承建方式

    1、乙方對綠化工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

    2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。

    五、工程付款辦法

    1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣:__x萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

    2、待工程竣工后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的60%,即人民幣:__x萬元整。

    3、竣工驗收合格后一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣:__x萬元整。

    4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內,由乙方交納。

    六、工程質量要求

    1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。

    2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

    七、工程竣工驗收結算

    乙方于竣工后三天內通知甲方,甲方在接到通知后五天內組織進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、及增加工程的簽證清單進行結算,并于三十個工作日內結算完畢。

    八、延期違約責任

    乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

    九、質保期限

    1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務。竣工驗收后三個月為綠化種植保養期,在保養期內出現質量問題,由乙方負責。

    2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。

    3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求),施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。

    4、甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。

    5、工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的`清理,做到工完場清。

    十、合同生效與終止

    本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。

    十一、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。

    合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。可補簽有關協議,補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

    甲方代表:_______

    簽訂日期:_______

    乙方代表:_______

    簽訂日期:_______

    第3篇: 區域工程施工合同文本

    發包方:(以下簡稱甲方)

    承包方:(以下簡稱乙方)

    一、工程名稱:

    二、技術標準:按照現行國家施工驗收規范執行。

    三、工程內容:等內容。

    四、承包形式:包工包料雙包工程。

    五、甲方職責:(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;

    (2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;

    (3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。

    六、乙方職責:

    (1)聽從甲方管理人員的指揮,接受監理工程師的現場監督檢查;

    (2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工

    (3)嚴格執行國家現行施工驗收規范,保質保量完成任務;

    (4)確保安全生產、文明施工,負責施工中的一切財產、人身安全責任,并承擔由此而產生的全部經濟損失;

    (5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

    七、結算方式:工程竣工驗收后,甲乙雙方現場實收工程量,依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》2009定額,結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

    八、付款方式:分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付,但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息,由甲方按月支付給乙方。

    九、合同爭議的解決:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商或調解不成的,可依法向人民法院起訴。

    十、合同生效:本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方自訂立之日起生效。

    甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:

    或其授權代理人:或其授權代理人:

    地址:地址:

    電話:電話:

    訂立日期:

    本文來源:http://m.lsjse.com/hetongfanwen/180922.html

    猜你感興趣

    国产精品无码一二区免费 | 日韩精品无码专区免费播放| 亚洲中文字幕精品久久| 久草视频精品在线| 国产精品自在自线免费观看| 久久精品无码专区免费东京热| 91精品免费不卡在线观看| 久久er国产精品免费观看8| 国产高清在线精品免费软件| 国产成人yy精品1024在线| 久久久久亚洲精品成人网小说| 国产92成人精品视频免费| 日韩人妻无码精品系列| 精品在线视频免费| 精品极品三级久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看| 国产在线精品一区在线观看| 久久久精品久久久久三级| 999这里只有精品| 国产午夜福利精品久久2021 | 2021年国产精品久久| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 亚洲А∨精品天堂在线| 精品久久久久不卡无毒| 久久亚洲精品无码gv| 2021国产精品视频| 91精品国产亚洲爽啪在线观看| 精品在线一区二区| 久久久无码精品午夜| 国产精品视频一区麻豆| 精品国产三级a∨在线| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 国产在线91区精品| 日韩精品无码人妻免费视频| 精品国产福利在线观看91啪| 精品日产a一卡2卡三卡4卡乱| 亚洲欧洲精品无码AV| 中文国产成人精品久久一| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 青青草国产精品视频| 思思99re66在线精品免费观看|